Наш договор и реквизиты

 

 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА ООО МСК СТРОЙ ДИЗАЙН Скачать

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ № РК-0218

 

г. Москва                                                                                                                                                «     »  ______________   2018 г.

На текущий ремонт квартиры общей площадью ___ квадратных метров, находящейся по адресу    г. Москва, __________________________именуемой в дальнейшем Квартира и ___________________________________ паспорт№_________________, выдан ______________________________________г.___________, _______ г., зарегистрирован(а) г. Москва, ул._________________________________именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и  ООО «МСК СТРОЙ ДИЗАЙН» в лице генерального директора Бургуна Андрея  Семеновича именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ни­жеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтно-отделочных работ помещения, расположенного по адресу: _______________________________________________(далее – Объект),  согласно прилагаемой проектно-сметной документации (смета — Приложение №1) в установленный Договором срок.
    1.2.    3аказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и оплатить выполненные работы, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
    1.3. Договор считается полностью выполненным после подписания двухстороннего акта приемки-сдачи работ.
    1.4. В состав Договора между Заказчиком и Подрядчиком входят следующие документы, каждый из которых толкуется как составная часть данного Договора:
    (1)           Договор на проведение ремонтно-строительных работ
    (2)           Сметный расчет на проведение строительно-ремонтных работ (Приложение №1)

(3)          Сметный расчет на закупку материалов (Приложение №2)

  1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1.    Стоимость работ по настоящему Договору определена в Сметном расчете на проведение ремонтно-строительных работ и материалов (Приложение № 1работы) и (Приложение №2 материалы) и составляет _______________ руб. (_____________________________________________________________________________________________________),

Из них:

Работы: __________________ ( __________________________________________________ ).

Материалы:  _________________ ( _________________________________________________ ).

Стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, не может быть изменена в одностороннем порядке.
2.2.     Стоимость работ может быть изменена в сторону увеличения, по согласованию сторон,

в случае:
2.2.1.    Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации.
2.2.2.    Увеличения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в дизайн проекта.
2.3.    Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4.    Оплата работ производится по следующей схеме:

2.4.1.    Выплата авансового платежа Подрядчику на работы не предусмотрена.
2.4.2.    Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании надлежащим образом оформленных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам (ф. № КС-2, ф. № КС-3), которые предоставляются Заказчику еженедельно в пятницу, и соответствующих счетов-фактур, предъявленных Подрядчиком к оплате. Оплата производится за фактически выполненный объем работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) подписания указанных форм. По согласованию между Сторонами настоящего Договора допускаются другие формы взаиморасчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.4.3. Подписание актов по установленным формам (ф. № КС-2, ф. № КС-3) происходит объекте по адресу: г. Москва, _______________________________________________ с 16.00 до 19.00 либо согласовывается заранее

В каждом акте на работу сумма уменьшается на 10% от стоимости дизайн проекта (950р.кв.м) если его делал представитель ооо «МСК СТРОЙ ДИЗАЙН» и Заказ работ производился во время проведения акции.

Стоимость дизайн проекта составила _________________ (_______________________________)                                    Дизайн проект составлял(а) ____________________________________________________
3.    ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
3.1.    Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ материалами и оборудованием общестроительного назначения, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.1.1, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору. (Если заказчик не может сам закупить материал)

3.2. Поставка строительных материалов и оборудования происходит по 50% оплате данных товаров, упомянутых в п. 1.1.
3.3.    Заказчик принимает на себя обязательства (если материал закупает сам) по обеспечению строительства декоративными материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.1.1..
3.4.    В случае обнаружения дефектов оборудования и материалов, поставляемого Заказчиком, в процессе его монтажа или испытаний Заказчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней устранить дефекты или заменить оборудование, материалы. По соглашению сторон, Подрядчик может выполнить данные работы самостоятельно.
3.5.    Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.6.    Сторона, поставляющая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия изготовителя, необходимой для монтажа.
3.7.    Стороны, в соответствии с обязательствами по обеспечению строительства материалами и оборудованием, несут ответственность за:
3.6.1.    Соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
3.6.2.    Невозможность использования материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
3.7. Подрядчик осуществляет проведение на объекте строительных работ с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 часов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 16:.00 часов. Время и дни проведения работ могут изменяться по усмотрению Подрядчика.
3.7.1. Строительные работы, связанные с повышенным шумом проводятся Подрядчиком с понедельника по пятницу с 10:00 до 18.:00 часов, в субботу с 10:00 до 1:.00 часов. В воскресенье, ежедневно с 13.00 до 15.00 часов и официальные праздничные дни шумные работы не производятся.
3.7.2. Проведение на объекте встреч Заказчика и прораба Подрядчика с целью решения вопросов возникших по ходу работ, консультаций и т.д. производятся в удобное для обеих сторон время по согласованию.
3.7.3. На все время проведения ремонтно-отделочных работ на объекте находится журнал производства работ. Журнал работ с объекта не забирается ни одной из сторон.
3.7.4.  На все время проведения ремонтно-отделочных работ на объекте находится рабочая и проектная документация в двух экземплярах, переданная Заказчиком Подрядчику.

3.7.5. Строительные работы проводятся согласно графику шумных работ на объекте исходя из его особенностей.
4.    СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.    Сроки выполнения работ по настоящему договору определены сторонами:
Начало работ: «___» ______________2017г.
Окончание работ: «___» ____________ 2017г.
4.2.    В случае задержки оплаты Заказчиком выполненных работ, срок окончания выполнения работ, указанный в п.4.1. продлевается на период задержки.
4.3.    В случае, согласованного выполнения дополнительного объема работ или изменения графика поставки материалов и оборудования Заказчиком, срок окончания выполнения работ по настоящему договору продлевается, на согласованный сторонами срок.
4.4.    Любое изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
4.5.    Сдача – приемка выполненных работ производится поэтапно, в соответствии с графиком поэтапного выполнения работ, и оформляется актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами и становится неотъемлемой частью настоящего договора.
4.6.    Конечный акт сдачи – приемки оформляется после полного выполнения работ, указанных в смете и в дополнительных соглашениях и становится неотъемлемой частью настоящего договора.
4.7.    Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче соответствующего этапа работ или объекта, в данном случае каждую пятницу еженедельно.
4.8.    Если в процессе приемки выполненных работ Заказчик обнаружил отступления от условий настоящего договора и отказался от приемки результата работ, сторонами фиксируется перечень недостатков и срок их устранения. После устранения обнаруженных недостатков сдача-приемка производится повторно. В случае отсутствия у Заказчика замечаний, ранее отмеченных в перечне недостатков, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ. Оплата в данном случае происходит по объемам работ принятым Заказчиком, т.е. Заказчик оплачивает объем работ, предоставленный Заказчику в актах п.п. 2.4.2. за вычетом работ вошедших в перечень недостатков.
4.9.    В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ без указания причины, такой акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. При этом в акте делается отметка об отказе Заказчика от подписания.
4.10.    В случае если в течение 3 (трех) календарных дней с момента составления акта сдачи-приемки выполненных работ с отметкой об отказе Заказчика от приемки результата работ (п.4.9.) Заказчик не представил перечень недостатков, подлежащих устранению, то работы, указанные в таком акте, считаются принятыми по истечению срока, указанного в настоящем пункте и подлежащими оплате в соответствии со сметой.
4.11.    В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие контроля и надзора за их выполнением со стороны Заказчика.
4.12.    При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы заинтересованная сторона за свой счет обращается в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы. В случае подтверждения результатами экспертизы позиции заинтересованной стороны, понесенные ею расходы, возлагаются на контрагента по настоящему Договору.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА5.1.     Подрядчик обязуется:
    5.1.1.    Выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, а также создать условия для производства последующих работ
    5.1.2.    Обеспечить качество выполнения работ, в соответствие с проектной документацией, действующими СНиП и техническими условиями;
    5.1.3.    Своевременно, своими силами и за свой счет, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, за которые Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору.
    5.1.4.    Провести необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и рациональному использованию территории строительства, в ходе выполнения работ на объекте.
    5.1.5.    Поддерживать чистоту и порядок на объекте и за его пределами (подъезд, лифт, придомовая территория).
    5.1.6.    Вывезти в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта о сдаче — приемке объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, демонтировать и вывезти возведенные временные сооружения.
    5.1.7.    Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы, в случае: обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
    5.1.8.    Устранить по желанию Заказчика, за его счет, недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т.ч. недостатки, вызванные выполнением работ по поручению Заказчика третьими лицами с ненадлежащим качеством. Стоимость устранения таких недостатков определяется сторонами дополнительно.
    5.1.9.    Выполнить полученные в ходе строительства пожелания Заказчика, если они не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
    5.1.10.    Незамедлительно сообщить Заказчику о возникшей необходимости проведения дополнительных работ, которые не были учтены в технической документации и получить от Заказчика согласие на проведение и оплату таких работ. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость незамедлительных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
    5.1.11.    Сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
    5.1.12.   Назначить на весь период проведения работ на Объекте своего представителя, уполномоченного вести с Заказчиком любые официальные переговоры об организации работ на Объекте.5.2.      Подрядчик имеет право:
    5.2.1.    Отказаться от выполнения работ по устранению недостатков, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т.ч. недостатки, вызванные выполнением работ по поручению Заказчика третьими лицами с ненадлежащим качеством, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
    5.2.2.    По своему усмотрению, привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. При этом все финансовые расчеты с ними осуществляет Подрядчик.
    5.2.3.    Приостановить выполнение работ, при неполучении от Заказчика ответа в течение 3 (трех) календарных дней, на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.
    5.2.4.    Отказаться от выполнения дополнительных работ, в случае, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками по независящим от них причинам. О причинах отказа делается запись в журнале работ в листе замечаний.
    5.2.5.    Выполнить работы по настоящему Договору досрочно.
    5.2.6.    Удерживать принадлежащие Заказчику оборудование, остаток неиспользованного материала и другого имущества, оказавшегося у него имущества Заказчика, в случае неисполнения Заказчиком обязанности оплатить выполненные работы, либо иную сумму, в т.ч. пени, причитающиеся Подрядчику за просрочку оплаты Заказчиком соответствующих сумм.

 

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА6.1.    Заказчик обязуется:
    6.1.1.    Подготовить помещение для производства ремонтных работ.
    6.1.2.    Предоставить Подрядчику свободный доступ на объект, указанный в п.1.1, за один день до срока начала работ и до окончания работ.
    6.1.3.    Обеспечить Подрядчику возможность подключения к источнику электроэнергии с напряжением не менее 220 вольт, а также возможность использования холодного водоснабжения.
    6.1.5.    Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 4 настоящего Договора.
    6.1.6.    Возместить Подрядчику все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в техническую документацию, по инициативе Заказчика.
    6.1.7.    После получения устного (по телефону) сообщения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.5.1.7. и п.5.1.10, в течение 3 (трех) календарных дней дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.
    6.1.8.    Своевременно решать проблемы, возникающие с жилищной администрацией.
    6.1.9.    Производить по инициативе Подрядчика необходимые согласования проекта.
    6.1.10.    Произвести приемку и оплату работ, в том числе дополнительных, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
    6.1.11.    Принять и оплатить выполненные досрочно работы в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

6.1.12. В случае расторжения договора Заказчик обязуется встретится с Подрядчиком в оговоренное время для подписания акта о Расторжении договора, в течении суток после устного уведомления.
6.2.       Заказчик имеет право:
6.2.1.    Заказчик вправе отказаться от приемки работ только в случае, обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
6.2.2.    Расторгнуть договор, либо уведомить Подрядчика о согласии на составление дополнительного соглашения, в течение 3 (трех) календарных дней, с момента получения устного (по телефону) сообщения, вызванного обстоятельствами, указанными в п.5.1.10.
6.2.3.    Не оплачивать убытков, за приостановку работ, указанные в п.5.2.3., если докажет отсутствие необходимости в проведении данных дополнительных работ.
6.2.4.  В любое время осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством и перечнем предоставленных Подрядчиком строительных материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.5.  Привлекать для консультаций и оценки качества выполненных работ сторонних лиц. 6.2.6.  Поручить отдельные виды работ сторонним подрядчикам если нету споров между сторонами.

 

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН7.1.    Подрядчик несет ответственность за работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, как за свою собственную работу.
    7.2.    Подрядчик несет материальную ответственность за материальные ценности, принятые в ремонтируемом помещении от Заказчика по акту приема-передачи (Приложение №5) подписанному обеими сторонами.
    7.3.    Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении не принятых по акту приема-передачи.
    7.4.    В случае нанесения работниками Подрядчика ущерба (повреждения) установленному или устанавливаемому Подрядчиком оборудованию, строительным и отделочным материалам, объекту, а также третьим лицам, Подрядчик обязуется возместить нанесенный материальный ущерб.
    7.5.    В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.
    7.6.    В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Подрядчику по оговоренной выше схеме, Заказчик выплачивает неустойку в размере 1,5% от суммы, подлежащей выплате, за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.
  2. ФОРС-МАЖОР8.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспользование обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не в состоянии контролировать. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: войны и военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, наводнения, пожары, землетрясения, принятие государственными органами актов нормативного и/или ненормативного характера, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.
    8.2.    При наступлении указанных в п.8.1. обстоятельств, сторона, которая подвергалась действиям непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о характере и возможном сроке действия непреодолимой силы или других обстоятельствах, но не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
    8.3.    В случаях, предусмотренных в п.8.1. настоящей статьи, срок выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
    8.4.    В том случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 6 (шести) календарных месяцев, Заказчик и Подрядчик должны договориться о судьбе Договора.

 

  1. РАЗНОГЛАСИЯ

9.1.    Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

  1. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1.    Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
10.1.1.    Систематического, безосновательного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
10.1.2.    Систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
10.1.3.    Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в течение 10 (десяти) календарных дней не были устранены, либо являются неустранимыми.

10.2.    Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
10.2.1.    Нарушения сроков оплаты более чем на 10 (десять) банковских дней;
10.2.2.    Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 (десять) календарных дней;
10.2.3.    Обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены;
10.2.4.    Существенного увеличения Заказчиком сложности или объемов работ, и отказа Заказчика в связи с этим увеличить установленную в Договоре стоимость работ.

10.2.5. Подрядчик вправе расторгнуть договор, если в процессе работ поймет о невозможности выполнить работы по договору. В этом случае фиксируются фактически выполненные работы и оплачиваются Заказчиком.
10.3.    В случае расторжения договора стороны производят взаиморасчет пропорционально части работ, выполненных до момента принятия решения о расторжении договора.

11.    ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

11.1.    Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям СНиП.
11.2.    Гарантийный срок устанавливается в 2 (два) календарных года с момента подписания акта сдачи-приемки объекта. Подрядчик несет ответственность за недостатки, произошедшие по его вине, обнаруженные в пределах гарантийного срока.
11.3.    В случае возникновения в течение гарантийного срока претензий по качеству работ Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаруженных недостатках.
11.4.    Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней направить своего представителя на объект (п.1.1.) для освидетельствования предъявленных Заказчиком недостатков, допущенных по вине Подрядчика, и обеспечить исправление таких недостатков в максимально короткий срок при отсутствии объективных для этого препятствий.
11.5.    Подрядчик не несет ответственность за недостатки, произошедшие вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, несоблюдение условий эксплуатации объекта, неправильной эксплуатации установленного оборудования, либо другими обстоятельствами, не связанными с качеством выполнения работ Подрядчиком.
11.6.    В случае возникновения спора о причинах возникновения недостатков, заинтересованная сторона за свой счет обращается в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы. Экспертиза проводится в

присутствии Подрядчика либо его представителя. В случае подтверждения результатами экспертизы позиции заинтересованной стороны, понесенные ею расходы, возлагаются на контрагента по настоящему Договору.

  1. Конфиденциальность

12.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности полученных в ходе работ по настоящему договору, документации, информации относящейся к деловой или коммерческой тайне, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.
12.2. Подрядчик гарантирует не использовать полученные сведения, документацию и информацию в рекламных целях, не иначе как с письменного согласия Заказчика.
12.3. Подрядчик гарантирует не использовать объект во время проведения работ в рекламных целях.
12.4. Подрядчик гарантирует запрет доступа в помещение посторонних лиц.
12.5. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение информации или ознакомление с последней третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.
12.6. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ13.1.    Все изменения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми составными частями и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
    13.2.    Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
  2. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОДРЯДЧИК»:                                                                                           

 

ООО «МСК СТРОЙ ДИЗАЙН»

117545, г. Москва, Дорожная 3 корп 11 офис 402,402а

ОГРН     1177746215030

ИНН      9723015260

КПП       772301001

Генеральный директор

Бургун Андрей Семенович

 

Подпись________________

«ЗАКАЗЧИК»:

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

 

 

 

Подпись______________ ( _____________ )


Для вызова специалиста звоните по телефону 8 (985)145-99-05. Ответы на интересующие вас вопросы вы также можете получить по электронному адресу:info@msk-stroi-dizain.ru

action

Свяжитесь С Нами





Хотите, перезвоним Вам
в удобное время?
обратный
звонок